土地使用证延迟，购买合同并非无效

    2001年9月，北京某置业有限公司(下称置业公司)通过联建方式取得宗地1500平方米总为项目用地。之后，置业公司向北京市国土资源和房屋管理局(下称土地局)申请办理国有土地使用权证，同年11月20日，土地局与置业公司签订《土地出让合同》，约定：置业公司有权使用上述土地，需交纳土地出让金800万元，该出让金交清之日起30日内颁发《国有土地使用证》。2002年4月20日，置业公司按照约定交清出让金。2002年6月，置业公司申请办理房屋预售许可证，截止日期2003年5月。2002年5月7日，土地局出具发证函要求该局权属科为置业公司办理土地使用证。2002年9月20日，    申报房屋装修一般要提交以下材料： (1)房屋装修申请表;(2)房屋所有权证，对于房屋使用人提出申请，还应提交所有权人同意装修的证明;(3)申请人和产权人身份证复印件;(4)房屋租赁的，应提交租赁合同;(5)装修的房屋涉及改变房屋结构或明显加大符合荷载的，应提交房屋设计单位的设计图纸或专业部门对房屋整体安全论证结论;(6)外立面装饰、装修应到规划部门办理规划许可证。
    若是工程投资额在30万元以上且建筑面积在300平方米上的房屋装修，则要提交以下材料：(1)《建筑工程施工许可证申请表》;(2)《工程规划许可证》;(3)《建设工程用地许可证》;(4)工程中标通知书;(5)有效的施工合同;(6)建设工程质量、安全监督手续;(7)按照规定应该委托监理的工程项目，提交监理委托合同;(8)工程资金证明或银行保函;(9)法律、行政法规规定的其他条件。
土地局向置业公司颁发国有土地使用证。2002年7月，置业公司工程验收竣工。2002年8月，李某与置业公司签订购房合同，并支付首付款40万元。2003年3月，李某与置业公司发生纠纷诉至法院请求确认合同无效，诉讼中，发现置业公司在缺少土地使用证的情况下取得预售许可，土地局属于违法许可;因此，李某对土地局提起行政诉讼，请求撤销土地局所颁发的预售许可证，法院终审判决驳回李某诉讼请求。同时，驳回李某请求确认购房合同无效之诉讼。
    开发商办理预售许可证所需要的其他证照。开发商应当持建设工程规划许可证、国有土地使用证、建设用地规划证、施工许可证、投资完成证明、计委及建委计划表、施工进度和销售范围方案表、企业营业执照等文件向房产土地局申请预售许可证。注意，房管和土地局应当依据在先颁发的土地使用证来办法预售许可证，不能颠倒顺序。
    房产土地局逾期发证与开发商补办土地使用证或不办使用证应区别对待。如本案所示，置业公司已经按照合同约定交清了土地出让金，土地局未能按时办法土地使用证，在迟延一个月之后办法了土地使用证。置业公司在主观上没有过错。这种情形应当与开发商补办、补办土地使用证区别对待;对于后两种情况，房产土地局不能办法预售许可证，即使颁发也应当撤销。
     房产土地局逾期颁发土地使用证不足以构成撤销之前颁发预售许可证的理由。原因是：一是因为房产土地局的程序瑕疵并不能导致实质的结果违法;二是土地使用证取得人并没有过错，要求其承担责任不符合公平原则;三是结合实际情况考虑，房产土地局颁发预售许可证的依据是已经签订的土地使用权出让合同以及置业公司交清出让金这个事实，房产土地局已经出具了发证函，置业公司最终取得了土地使用证，这些情况充分说明了该行政行为结果正义之特点。同时，确认房产土地局行为违法或者撤销预售许可证将产生购房合同无效等严重后果。
    开发商与业主签订的购房合同并不能因此而无效。显然，预售许可证没有被撤销，或者房产土地局的程序瑕疵没有被确认为整个行政行为无效，那么，购房合同失去了无效的理由。相反，如果开发商补办土地使用证或者不办土地使用证，预售许可证应当被撤销，此时，其与业主签订的购房合同应当被认定为无效。
    本案预售许可证应否被撤销存在争议。严格依据《城市商品房余艘管理办法》之规定，没有土地使用证取得预售许可证属于违法行为，应当撤销;在此基础上形成另外一种观点，鉴于该预售许可证已经期限届满，撤销无意义，根据《行政诉讼法解释》第57条第2款第2项规定，判决确认房产土度局颁发预售许可证行为违法;第三种观点如前述。
 

（编辑整理：天台房产网）